2021装载机租赁合同范本五篇
装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。下面是小编为大家带来的2021装载机租赁合同范本五篇,希望大家能够喜欢!
更多租赁合同的相关内容推荐↓↓↓
装载机租赁合同范本(一)
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互利的原则,甲方现租乙方装载机壹部,现将租赁事宜达成以下协议,望双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、租赁费用:月租金 元(大写: )
四、租赁时间:自二0一一年 月 日起至本项目钻孔施工完。
五、租赁计时方式:以30天为壹个月。在施工期间,如遇天气影响或其它人为影响造成乙方不能正常施工,由此造成的后果由甲方负责(耽误的时间必须计为租赁时间)。
六、 付款方式:每月甲方付乙方一定数额的租金,做为乙方临时周转费用,余款工程结束退场时一次性付清。
七、 甲乙双方的权利和义务
1、甲方负责乙方在施工期间司机的食宿和装载机燃烧的柴油 (进场时乙方加满柴油,退场时甲方为乙方加满柴油),施工期间装载机手的工资和机械的保养、维修等由乙方负责。
2、甲方在租赁期间必须为乙方提供良好的开工条件,如因甲方原因造成乙方不能正常施工,在停工期间,甲方也必须按相应租赁费用计费。
3、乙方负责装载机的进、退场,并为甲方提供良好的机械设备。如果由于乙方机械损坏,修理时间太长,影响甲方施工,甲方有权扣除其停工修理影响的工作日,或视情节辞退另租其它机械,租金不足月可按日结算。
4、机械手必须按操作规程施工,施工期间的一切机械事故和安全事故及其它损失由乙方负责。
5、设备进入甲方施工现场后,乙方机械手必须服从甲方的统一管理和调度,没有甲方专职管理人员调遣,杜绝擅自动用挖机,并遵守甲方施工现场的管理和规章制度。
6、在施工过程中,甲乙双方注意各自的安全。
八、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
九、本合同一式两份,双方各执一份,自签字后生效,望双方共同遵守,工程结束,工程款结清后本合同自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装载机租赁合同范本(二)
甲方(承租方): 车 型: 50装载机
乙方(作业方): 租赁使用地点:______
为了确保装载机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就装载机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担装载机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责装载机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供装载机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理装载机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(二十八天)装载机的基本租赁使用费为 元整,超出小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
装载机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金,工程完工后付清剩余款项。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方装载机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、装载机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装载机租赁合同范本(三)
出 租 方:(以下简称甲方)
承 租 方:(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
第一条 甲方为乙方提供 LG855B (型号) 装载机 (设备) 1 台。
第二条 本设备仅限于在 商南县 使用,用于 莲花台水电站拦河坝土建工程 施工。
第三条 甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。在租赁期间甲方不得未经乙方同意将设备投入其他地方使用。若被发现将视为甲方违约。向乙方支付违约金 9000 元(违约金不超过租金的5%)。
第四条 甲方因为该设备在任务饱满时即工作时间20小时/天时配备操作手 2人,在任务不饱满时即工作时间10小时/天时配备操作手 1人,操作手工资由甲方负责。食宿由乙方负责。
第五条 设备在租赁期间所需的燃油(柴油)由乙方提供。乙方所供应的燃油只能用于该设备,不能挪作它用,否则视为甲方违约。如有违约,按供应价的10-20倍罚款。设备在租赁期间其他油料及日常维修保养费用由甲方自行承担。
第六条 设备进入乙方施工现场后,甲方设备操作手应做到尽职尽责服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度,乙方有权要求撤换甲方那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员,甲方应及时予以撤换。在本合同履行期间设备及操作手的安全由甲方负责。
第七条 设备的租赁费由调度室根据实际情况确定
(一)在任务饱满时按 24000元/月计算,每月30天,每日工作20小时。从设备进场投入使用后开始计算费用。
(二)在任务不饱满时按 16500元/月计算,每月30 天,每日工作10小时。若根据实际情况需要加班,甲方因积极配合服从安排,加班期内的设备费按 50元/台时计算。从设备进场投入使用后开始计算费用。每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方负责人签字(盖章)方可生效,每月月底统一结算。
第八条 设备每次的进场和出场费用全部由 甲 方承担。
第九条 在工作过程中,若设备发生故障甲方应及时排除故障并通知乙方。因设备故障造成每月停工一天以上的部分乙方应扣除甲方每月相应天数租赁费。造成乙方施工不能正常进行而发生的损失,甲方应当向乙方支付违约金 9000 元(违约金不超过租金的5%)。
第十条 因自然灾害、社会突发事件等不可抗力因素,使合同不能履行或不能完全履行,双方均不承担违约责任。
第十一条 本合同有效履行是建立在乙方与国电陕西水电开发有限公司丹江项目部(即业主)签订的《陕西省商南县莲花台水电站拦河坝土建工程》有效履行的基础上,因业主的原因影响了本合同的履行或导致本合同无法履行,双方可就合同继续履行、中止或解除合同另行协商。
第十二条 双方在履行合同过程中发生争议时,可通过协商解决,协商不成的,须向合同履行地(即莲花台水电站拦河坝土建工程所在地)人民法院提起诉讼。
第十三条 合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同一式四份,甲乙双方各执两份。 本合同双方签字约定 签字盖章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装载机租赁合同范本(四)
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致签订合同。
一、乙方租赁甲方工程机械名称:
二、施工地点:玉树州曲麻来不冻泉公路B标段二工区。
三、租赁期限:3个月,自 年 月 日至 年
四、结算方式:租金按月计算,装载机每月元整(大写: 元整)。税金由乙方承担。每月底及时付款,付款不急时,付清之前装载机停止工作,直至付清为止,停车台班照算,按月平均日租金计算。
五、权利和义务
1、乙方按合同规定按月按期支付租金,进场前预付方式:若甲方装载机需维修保养等,乙方配合预付其解决费用。
2、在租赁期间,乙方未征得甲方同意,不得擅自在所租赁的设备上增加或拆除任何零部件,机械的维修保养由甲方负责,乙方提供帮助和配合。租期内机械的主燃油由乙方负责,乙方必须保证燃油质量,若燃油不达标所造成的50装载机损坏由乙方承担,乙方允许甲方每月有三天的正常维修保养,不超过三天不得扣除租金,超过三天按月平均日租金扣除。
3、甲方派驾驶员人,上班期间乙方保证驾驶员人身安全,必须保证机械的安全,因乙方指挥不当造成的一切损失由乙方全部负责。施工地段出现老百姓纠纷问题造成人生安全与机械损坏全部由乙方负责。
4、甲方的食宿由乙方承担,在确保机械正常作业的情况下因乙方指挥不当甲方司机可提出意见,有特殊原因可向工地领导协商解决。
5、乙方在租赁期内享有设备的使用权。乙方原则上班时间不超过10小时。超过规定时间按加班算,加班费每小时按月平均算。除以上上班时间为加班。每天三十天为一个月,乙方租赁甲方的50装载机期限为三个月,若不满三个月,乙方必须按三个月结算租赁费,甲方50装载机超过三个月,拖板费 。
6、在施工期内,纠纷设备,雨水等任何人类不可抗力等因素影响不能施工,所造成的一切损失,所误工期甲方概不负责,乙方应正常支付租金,由乙方原因造成的误工由乙方承担,未经甲方同意,不能租赁第二方。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字按手印后生效,双方认真按本合同执行,如有违约,按合同法执行,提交人民法院判决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装载机租赁合同范本(五)
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,经过双方友好协商,就甲方向乙方承租设备订立本合同。
一、设备型号:ZL-50装载机
二、设备使用地点及工程项目:
本租赁设备仅限于在 洛南 用于 路面 工程。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方在本合同规定的范围内拥有该设备的使用权。
2、乙方拥有租赁设备的所有权。
四、乙方为甲方配备该设备操作手 1 人,由甲方负责食宿,补助费由乙方负责。乙方负责设备操作手工资。
五、租赁期限及租金结算方式
1、自 20_ 年 9 月 9 日(以实际进场日期为准起算租金)至工程结束止,租赁期满后,甲方将设备完好交给乙方办理退场手续,若甲方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签订续租合同。
3、双方约定该设备租赁费为 15000.00元/月,折合 500.00 元/天。
4、工程结束后,乙方必须提供正式税票作为结算依据,一次性付清费用。
六、设备的使用,维修保养
1、设备在租赁期间所需的主油由乙方负担。
2、甲方在作业期间每月有三天的设备检修时间,以保证施工顺利进行,在施工期间因甲方原因而造成设备故障停工三天以上者,乙方应扣除相应超出天数的租赁费。甲方不负担其他赔偿责任。
七、甲方的义务
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的管理制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工,因违章操作而出现的不安全问题由甲方承担责任。
八、乙方的义务
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,应由乙方赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间因非甲方原因或人力不可抗拒之因素,而造成的停机(如下雨、甲方设备被第三方扣押、乙方未按期支付租金等)乙方应按合同规定支付租金。
4、乙方在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的验收收据交给甲方。
九、违约责任
甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意任何一方不得中途变更或解除本合同,否则支付对方总合同款10%的违约金。
十、争议的解决
本合同一式三份,甲方二份、乙方一份。未尽事宜,双方另行协商。本合同自签字之日起生效。
甲 方:
时 间:
年 月 日
乙 方:
时 间:
年 月 日