学习资料库 > 实用文档 > 合同模板 > 合同范本 >

涂料施工合同范本注意事项5篇

若水分享 1147

  施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的涂料施工合同范本注意事项5篇,欢迎阅读参考!

  涂料施工合同范本注意事项(1)

  一、首先填写内容条款

  甲方、乙方要根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程事宜,经双方友好协商,签订合同。

  第一条:确定工程概况主要包括:

  1、工程名称、工程地点

  2、工程范围:根据甲方要求负责外墙涂料制作和施工等

  3、承包方式:

  第二条:工程期限

  一、本合同工期 ?天,均含节假日及验收时间。具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

  二、如遇下列情况,经甲方确认后,工期相应顺延:1、工程量变化而影响施工进度;2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;3、不可抗力因素。

  第三条:工程质量

  一、外墙腻子一遍(按照样版施工);

  二、外墙涂料一遍(按照样版施工);

  三、乙方按照甲方的样版施工,如有质量问题,乙方不负责任。

  第四条:付款方式

  一、外墙腻子完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的50%;

  二、外墙涂料完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的45%;

  三、工程完工后,甲方需在十天内验收,验收合格后付清工程款5%。

  第五条:甲方工作

  1、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由甲方承担。

  2、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

  3、甲方因材料的供应和付款不及时到位,延误工程期限由甲方负责。

  第六条:乙方工作

  1、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;

  2、乙方的施工队伍必须遵守国家的相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行。

  第七条:其它

  1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式三份,甲方执二份,乙方执一份。

  而、结尾署名

  结尾处需要甲、乙双方签名:两方委托代理人签名:两方联系电话以及合同签订日期:年、月、日填写完整。

  涂料施工合同范本注意事项(2)

  施工温度的影响:通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好。

  要防止水分从涂层的北面渗透过来。如遇卫生间、洗漱间等,应在室内墙处做防水封闭层,否则外墙正面的涂层容易起粉、发花、鼓泡或被污染,严重影响装饰效果。

  施工湿度的影响:施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。

  底层处理的影响:在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,后造成整个涂层的破坏。

  施工所用的一切工具、用具等必须事先洗净,不得将灰尘、油垢带入涂料中,施工完毕或间断时,机具、用具应及时洗净以便后用。

  好了,关于外墙涂料施工合同范本以及外墙涂料施工注意事项小编就为大家介绍到这里。装修事情较多也比较繁琐,所以大家签订合同时一定要仔细阅读好每一个条款以免被忽悠,那就不好了。

  涂料施工合同范本注意事项(3)

  关于发包人与承包人

  1、对发包方主要应了解两方面内容:主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。

  关于违约条款

  1、应约定发包人对违约应承担的具体违约责任,应承担的具体违约责任。

  2、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。

  涂料施工合同范本注意事项(4)

  1,先写明白刮腻子刷涂料的施工工序,

  2,竣工的验收标准,及质量要求,

  3.竣工的结算方式,及施工每平米的单价。

  4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱,工程完成三分之一,甲方付多少钱,工程完成二分之一付多少钱,工程完成三分之二付多少钱,后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。

  5,施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时,甲方的付款方式【例如遇雨,遇大风,大雪,停电,停水,甲供材料不能及时进入工地,造成了停工待料,政府行为,引起的停工。等不可预测事件】

  6,工期,一般会规定好工期,如果工程超期,违约金规定

  7,工伤事故的责任处理

  8,零工的付款方式

  9,双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决,还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】

  涂料施工合同范本注意事项(5)

  1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定;严格审查发包人资质等级及履约信用;施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

  2、关于工期、质量、造价的约定,是施工合同重要的内容;“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题,有关这三个方面的合同条款是施工合同重要的内容。

  3、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定;一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应注重拨款和结算的程序约定。

  4、总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系;尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定,但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象,因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。

  5、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限;《民法通则》明确规定,企业法人对它的法定歈 及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,给各方造成损失。

  6、不可抗力要量化;施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。

  7、运用担保条件,降低风险系数;在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

  通过上文的介绍,相信大家对于 涂料施工合同范本的相关问题已经了解一二了,在进行 涂料施工时,除了要注意施工方面的细节之外,跟施工对也要有良好的沟通,这样才能更好的进行 涂料施工工作,才能把工程做的更好。


相关文章:

1.工程施工合同范本5篇

2.2019年最新施工合同范本5篇

3.2019最新工程施工合同范本5篇

4.施工合同安全生产协议范本5篇

5.打井工程施工合同范本

6.建筑施工承包合同范本5篇

7.装饰工程施工合同范本五篇

8.装饰施工合同书范本五篇

9.最新厂房施工合同范本5篇

    相关推荐

    热门图文

    63034